网站首页
手机版

发包人有哪些法定解除权(发包人解除合同的情形有哪些)

更新时间:2022-12-07 16:03:21作者:智慧百科

发包人有哪些法定解除权(发包人解除合同的情形有哪些)

一、发包人有哪些法定解除权

发包人有这些法定解除权:

(一)承包人将建设工程转包、违法分包的;

(二)发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工;

(三)经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的;

(四)已经完成的建设工程质量不合格,并不同意修复的。

《民法典》第八百零六条 承包人将建设工程转包、违法分包的,发包人可以解除合同。

发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务,致使承包人无法施工,经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的,承包人可以解除合同。

合同解除后,已经完成的建设工程质量合格的,发包人应当按照约定支付相应的工程价款;已经完成的建设工程质量不合格的,参照本法第七百九十三条的规定处理。

二、发包人的权利与义务是什么

(1)发包人的权利

1)发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时以作业进度质量进行检查;

2)承包人没有通知发包人检查,自行隐蔽工程的,发包人有权检查,检查费用由承包人负担;

3)发包人在建设工程竣工后,应根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验票标准进行验收;

4)发包人对因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,有权要求施工人在合理的期限内无偿修理或者返工、改建。

(2)发包人的义务

1)发包人应当按照合同约定支付价款并且接收该建设工程;

2)未经验收的建设工程,发包人不得使用。发包人擅自使用未经验收的建设工程,发现质量问题的,由发包人承担责任;

3)因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停止、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用;

4)由于发包方变更计划,提供的材料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

发包人有时候也被叫做发包单位或者是施工单位。发包人与承包人签订合同,将工程交给承包人来承接,那么承包人就需要履行合同当中的义务,如果不能履行,那么发包人有权解除合同。发包人拥有随时检查工程质量的权利,也需要承担支付价款责任。

为您推荐

交通赔偿诉讼被告人有哪些人(交通赔偿属于什么案件)

1、事故车辆驾驶员。2、车辆所有者。3、事故车辆保险公司或者是承担事故车辆,或者是强制交通保险的相关机构。4、事故车的所属单位。5、试乘服务者。

2022-12-08 07:05

招商信用卡逾期协商还款技巧有哪些

确实没有经济能力偿还的直接向银行提供相关的困难证明,如还款人的负债表,无工作证明,失业证明等,是把名下没什么财产的查询清单直接告诉银行,一般在系统里面一查询就知道了。告诉银行的确不是恶意套现,只是正常

2022-12-08 07:05

逾期多少钱会被起诉(银行逾期多少钱会被起诉)

一般来说只要欠款的金额超过一万,都有可能被起诉,只是时间的区别。毕竟对于银行而言,大批的逾期一个个起诉实在耗费成本。所以在拿起法律的武器前,是有一个周期的。先采用电话短信催收,再上门催收,连续逾期三个

2022-12-08 07:05

信用卡逾期的影响有哪些?(贷款逾期与信用卡逾期的后果是什么)

一般情况下,大部分的银行都可以微信卡持卡人提供容时容差的服务,简单的来说,就是到了还款日之后,还可以为用户提供2~3天的宽限期,在宽限期内正常还款,那么借款人就不算逾期,不会影响用户的个人信用。

2022-12-08 07:05

信用卡逾期罚息利率是多少? 信用卡 逾期 罚息

信用卡罚息对于目前所有的银行包括国有银行和商业银行都是一样的,均为从消费产生当日开始计算,日息万分之五,按每个月收取复利,这个罚息拖得越久,总金额就越高,所以在信用卡逾期后应及时还款,逾期不仅会产生罚

2022-12-08 07:05

信用卡逾期还不上怎么办会坐牢吗

信用卡逾期是属于民事纠纷,一般是不用坐牢的。但是如果是涉嫌恶意透支,信用卡诈骗的话,持卡人需要承担刑事责任。信用卡逾期还不上,持卡人可以向自己的家人朋友借款,先还上信用卡的欠款,等自己有能力之后再还给

2022-12-08 07:05